07060001工程经济纠纷法律服务竞争性谈判招标公告（2026-JHDBHG-GC3001）

我部就以下项目进行国内竞争性谈判，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称：****点击查看0001工程经济纠纷法律服务竞争性谈判
二、项目编号：****点击查看
三、项目概况：

3.1项目概况：①超拨工程款315.03万元，依据审核单位单方面出具审核报告，多支付工程进度款315.03万元；②工期延误违约金约54.47万元；③主要施工管理人员缺勤或被承包人擅自更换违约金约775万元；④审核绩效费约39.78万元；⑤代理人认为其他可为委托人争取的费用。本工程建设地点：**市**区。

3.2谈判范围：①主张追收****点击查看001工程超拨工程款315.03万元，依据审核单位单方面出具审核报告，多支付工程进度款315.03万元；②主张追收****点击查看001工程工期延误违约金；③主张追收****点击查看001工程主要施工管理人员缺勤或被承包人擅自更换违约金；④主张追收****点击查看001工程结算审核绩效费；⑤代理人认为其他可为委托人追收的费用。

3.3服务内容：证据收集与整理、确****点击查看法院、撰写起诉状，递交诉状并立案、申请财产保全、举证、质证、法庭辩论、上诉、申请强制执行。

3.4服务期限：自合同签订生效后至判决书生效。

3.5基础费谈判限价：11.0509万元，风险费限价按第二章第3.2.4条计算。

四、投标供应商资格条件：

4.1应谈人资格和业绩

应谈人非外资（含港澳台）独资或入股，经司法行政部门批准依法成立并有效存续，具备有效的《律师事务所执业许可证》。近5年（以5年前相应的投标截止日期为开始日期，以投标截止日期前一日为结束日期）代理过建设工程合同纠纷案件（包含诉讼或仲裁案件）。

4.2拟派项目负责人资格、职称、从业年限和类似业绩

项目负责人①具备专职律师执业证；②具备二级及以上律师的职称；③具有5年以上从业年限；④近5年（以5年前相应的谈判截止日期为开始日期，以谈判截止日期前一日为结束日期）以项目负责人身份代理过建设工程合同纠纷案件（包含诉讼或仲裁案件）。

4.3应谈人财务要求

应谈人未处于财产被接管、冻结和破产状态，或未处于责令停业的、暂停或取消投标资格状态。应谈人在投标文件中进行书面承诺并附证明资料，2022年、2023年、2024年和2025年四个年度中，连续三年的审计报告（如财务会计报告****点击查看事务所审计的，可附近3年财务会计报告）。

4.4应谈人及法定代表人信誉要求

①禁止投标期：应谈人、法定代表人和授权代理人，均未处于〔军队采购失信名单〕〔政府采购失信名单〕〔军队采购暂停名单〕禁止投标期限内。以投标截止时间，评标现场查询应谈人在军队采购网（http://plap.****点击查看.cn/）上〔军队采购失信名单〕〔政府采购失信名单〕〔军队采购暂停名单〕的信息为准，上述网站未录入相关信息，按未处于禁止投标期处理。

②信用记录：应谈人和法定代表人未被列入〔失信被执行人〕、应谈人未被列入〔严重失信主体名单〕、应谈人未被列入〔严重违法失信名单〕以及应谈人未被列入〔黑名单记录〕和〔失信联合惩戒记录〕。以投标截止时间，****点击查看法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://www.****点击查看.cn/shixin/）〔失信被执行人名单〕，信用中国网站（http://www.****点击查看.cn/）〔严重失信主体名单〕，国家信用信息公示系统（http://www.****点击查看.cn）〔严重违法失信名单〕中的信息为准，上述网站未录入相关信息的，按未被列入处理。

③不良记录：近三年内（开始日期为3年前对应的投标截止日期；结束日期为投标截止日期前1日）应谈人不存在骗取中标成交不良记录或严重违约不良记录。以投标截止时间，查询应谈人在**律师的职业诚信信息公示平台（credit.****点击查看.cn****点击查看事务所〔行政处罚信息〕及〔行业处分〕中的信息为准。

4.5本次竞争性谈判不接受联合体。

4.6资格审查方式

本次采用资格后审方式，****点击查看委员会对应谈人进行资格审查，所有通过资格审查的有效应谈人均可以参加谈判；资格审查未通过的，不可参加谈判。

4.7回避企业

本项目相关****点击查看集团有限公司。根据国家法律法规和军队相关规定，投标企业不得与上述企业有控股、参股、隶属或其他管理的利益关系，且不得为同一法定代表人。

五、招标文件申领时间、地点、方式

(一)申领时间: 2026年10月16日 至 2026年10月22日 ，每天上午 09:00 至 11:00 ，下午 14:30 至 17:30 (**时间,工作日)

(二)申领地址: **省 **市

(三)申领方式:线下申领

(四)本项目特定资质材料:

详见招标文件

六、投标受理时间及地点、方式

(一)投标受理开始时间:2026年10月28日 09:00

(二)投标截止时间:2026年10月28日 09:30

(三)投标地点: **省 **市

(四)提交方式:线下或邮寄提交

七、开标时间、地点

八、样品

九、现场踏勘

十、标前答疑会

十一、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.****点击查看.cn)上发布。

十二、其他补充事宜

12.1本项目有关的资料必须妥善保管，不得复印、拍照、记录，不得向无关人员泄露，参与人员必须履行保密义务。如发生遗失或泄露，按国家和军队有关法律法规追究应谈人、当事人的法律责任。
12.2谈判文件申领时限内，由潜在应谈人按附件的要求，填写保密审查申请并提交。待保密审查通过后，发放谈判文件。

十三、采购单位联系方式

十四、质疑联系方式

十五、纪检监督联系方式