中国电建华中院2026年度咨询服务外委某风电项目律师事务所服务采购公开谈判公告

集采编号：****点击查看

下载

某风电项目

律师事务所服务采购

公开谈判文件

采购人：****点击查看

二○二六年四月

****点击查看事务所服务采购谈判公告

我公司拟以公开****点击查看事务所为某风电项目合同纠纷提供法律咨询服务，该项目资金已落实，具备采购条件，现邀请符合条件的供应商前来参加。

2021年6月，**院与原告签订了《****点击查看风电场**标段施工合同》（以下简称“《施工合同》”），由原告对涉案工程的风场内风机及塔筒设备安装及相应土建施工，目前项目已竣工。在合同履行过程中，原告未按照合同约定履行风场道路修复、运维检修等工作，双方关于工程款结算事宜存在分歧，至今未进行最终的结算。因工程款支付存在纠纷，原告将****点击查看人民法院，请求**院支付其工程款777.775793万元及相应利息65.943505万元。

此外，因原告未履行其道路修复义务，为推进工程项目的顺利开展，项目业主另行委托第三方完成了涉案道路的修复及相应的协调工作，花费611万元，针对该事项，需律所研判是否针对本案提起反诉以及反诉的诉讼方案。

2.1、项目名称：某风电项目涉诉案件代理服务。

2.2、工作地点

**市、**市、**市、**县及其他办理案件涉及地。

2、服务内容

2.1根据委托方的委托，按照报价为委托方办理某风电项目建设工程施工合同纠纷案件（以下简称“案件”）。工作内容包括但不限于案件处理策划，各诉讼阶段（包括但不限于一审、二审、执行、再审、抗诉等）的代理出庭、沟通、和解、谈判，****点击查看人民法院或者仲裁机构要求所需提交的所有法律文件材料的起草、修改、定稿、提交等，结案报告，案件卷宗，总结报告等文件材料。

2.2为委托方案件处理提供咨询、论证及方案等，出具相关意见书，必要时列席委托方的相关会议，现场提供相关的法律服务。

2.3其他与案件办理相关的法律服务。

3、服务要求

特聘律师应当忠于事实、忠于法律，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，切实维护委托方的合法权益；应当根据审慎原则做出法律判断或提出法律建议；应当勤奋工作，及时向委托方通报工作进展情况；应当自觉回避利益冲突，不谋求任何不正当利益；应当对在工作中接触和知悉的委托方商业秘密承担保密义务。

响应人需要具备基本资格和专业资格，具有圆满履行合同的能力，应符合以下所有条件：

3.1、****点击查看事务所执业许可证和订立合同的权利。

3.2、拟派出的团队负责人应当执业8年以上，团队成员均应当具有律师执业证；

3.3、企业业绩要求：响应人有自2023年1月1日以来至少有一项与本项目类似的咨询服务业绩，需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）。

3.4、信誉要求：

①响应人财务状况良好，近一年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供近一年或2024****点击查看事务所或第三方审计机构审计的财务审计报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注。）。

②响应人没有骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

③响应人通过“信用中国”网站（http://www.****点击查看.cn/）：“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/）对响应人、法定代表人、被授权委托人失信被执行人名单的查询页面截图。经查询有失信记录的将被取消投标资格(查询日期须为公告发布之日以后）。（响应人在响应文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以采购人查询作为最终资格审查依据）

④响应人需提供在“中国裁判文书网”（https://wenshu.****点击查看.cn/）网站对响应人、法定代表人、被授权委托人近3年（以判决书生效时间开始）行贿犯罪记录的查询结果（查询案由类别为单位行贿、行贿和对单位行贿三种，查询日期须为公告发布之日以后,个人查询以身份证为准，单位查询以统一社会信用代码为准），如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。（响应人在响应文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以采购人查询作为最终资格审查依据）

3.5本项目拟派授权代理人需提供投标企业半年来为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。

3.6、本项目不允许转委托，不接受联合体投标。

4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加者，请于2026年4月23日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****点击查看.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.1 响应文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为2026年4月28日8时30分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

5.2 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

5.3 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

5.4 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5 谈判截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

5.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

本次谈判公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****点击查看.cn)、和中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）上发布。

采 购 人：****点击查看

地 址：**省**市**新区晨阳路6号

联 系 人：王老师

电 话：0371-****点击查看2263

电子邮件：****点击查看@powerchina.cn

监督部门：****点击查看纪委办公室

监督电话：0371-****点击查看3035

响应人须知前附表

1、谈判费用

不论谈判结果如何，供应商参与本次谈判，包括现场踏勘、组织编写和提交响应文件及谈判过程中的一切费用均由供应商自理。

2、谈判采购文件

2.1 谈判采购文件

包括下表所列文件：

2.2 谈判采购文件的澄清

供应商对谈判采购文件有疑问的，应在响应人须知前附表规定的时间前通过采购平台向采购人提出。

2.3 谈判采购文件的修改

采购人可以在响应人须知前附表规定的时间前对已发出的谈判采购文件通过采购平台进行修改。

2.4 响应文件递交截止时间

见响应人须知前附表。

3、响应文件的编制

3.1 响应文件的构成：

（1）应包括下列部分：

1）投标函

2）法定代表人身份证明

3）授权委托书

4）谈判保证金

5）报价表

6）响应人廉洁承诺书

7）响应人资格审查资料

8）商务诉讼方案偏差表

9）承诺书

10）商务部分

11）诉讼方案

12）其他材料

（2）最终报价文件应包括：

1）最终报价表（含分项报价）

2****点击查看小组要求的其他资料

3.2 资格审查资料

见第一章谈判公告“三、响应人资格要求”。

3.3 谈判报价

本项目不接受任何选择方案，只允许一个报价。且对于响应人为完成采购项目所必需却没有单独列项和报价的服务工作内容等的费用，以及为完成合同责任与义务所需的其他所需费用等，采购人均视为已包含在公开谈判响应报价中。响应人的最终报价的单价在合同执行过程中是固定不变的。

响应代表人为非法定代表人时，应提供响应代表人的授权委托书，响应代表人应严格按照报价表的格式填写报价，否则视为无效报价。

3.4 谈判有效期

3.4.1除响应人须知前附表另有规定外，谈判有效期为90天。

3.4.2在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.4.3出现特殊情况需要**谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商**有效期。供应商应予以书面答复，同意**的，应相应**其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝**的，其竞谈失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.5 谈判保证金

3.5.1供应商在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体竞谈的，其谈判保证金由牵头人递交，金额、担保形式符合响应人须知前附表的规定。

3.5.2供应商不按本章第3.5.1项要求提交谈判保证金的，评标委员会将否决其竞谈。

3.5.3采购人与成交人签订合同5日内，向所有供应商退还谈判保证金。

3.5.4有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按谈判采购文件规定提交履约保证金；

（3）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

3.6 响应文件的编制、装订、密封

（1）响应文件应严格按第六章要求的格式进行编写。

（2）响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置上加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

3.7 响应文件的递交

（1）供应商应在须知前附表规定的时间和地点递交响应文件。

（2）供应商递交的响应文件不予退还。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件以及未按规定密封和标记的响应文件，采购人不予受理。

3.8 响应文件的修改和撤回

（1）递交响应文件截止时间前，供应商可以修正、补充或撤回已送达的响应文件，且应密封、加印，并在内层封套面上注明相应的“修改”、“补充”或“撤回”的字样。并须在谈判截止时间前按第3.7款规定的递交。

（2）供应商修改响应文件的书面文件将作为响应文件的一部分。

3.9 谈判时间和地点

见响应人须知前附表。

3.10 分包

3.10.1 不允许转委托。

3.11 偏离

除响应人须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求外，响应人不允许响应文件偏离采购文件的要求。

4、谈判与评审

4.1 谈判小组

（1****点击查看小组由采购人依法组建。

（2）谈判会议全过程由采购人代表主持，邀请相关监督部门监督整个谈判过程。

4.2 谈判步骤

1．初评

对响应文件进行初步审查，审查供应商的资格，对符合资格条件的提出澄清问题和谈判内容。

2．与供应商分别谈判

谈判小组所有成员集中与符合资格条件的供应商分别进行谈判，要求供应商对响应文件进行澄清并同时提交密闭报价。谈判内容有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3．综合评议

谈判小组根据供应商的报价情况、响应文件以对供应商进行比较，并对谈判结果进行综合评议，编写评审报告，推荐成交候选人。

4.3 谈判记录

（1****点击查看小组根据谈判情况和结果，向采购人提交评审报告。****点击查看小组组长起草，谈判小组全体成员在评审报告上签字确认，如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2****点击查看小组在评审报告中推荐成交候选人。

5、合同授予

5.1 合同授予

采购人将把合同授予符合下述要求的供应商：

（1）供应商满足谈判采购文件要求；

（2）按谈判采购文件规定的评审办法推荐的成交候选人。

5.2 采购人在授予合同时保留的权利

采购人在授予合同时有权对合同非实质性条款进行增减或变更；

5.3 合同的签订

采购人与成交人协商签订书面合同；

6、异议与投诉

响应人和其他利害关系人对本次招标活动有异议的，有权向采购人或招标代理机构提出异议。采购人联系方式：王老师，0371-****点击查看2263，邮箱：****点击查看@powerchina.cn；

7、纪律和监督

（1）采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（2）供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得****点击查看小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

（3****点击查看小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

（4）本项目监督部门：****点击查看纪委办公室；监督电话：0371-****点击查看3035。

本次评审采用综合评分法对响应文件进行评审。

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1、为做好评审工作，****点击查看小组****点击查看小组。

2、谈判小组

2.1谈判小组由采购人依法组建，谈判小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2谈判小组成员为3人及以上单数。

2.3谈判****点击查看领导小组备案。

2.4****点击查看小组负责。

3、工作小组

3.1由采购人、采购****点击查看小组，****点击查看小组服务。

3.2****点击查看小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

1、响应文件初步评审

1.1响应文件符合性审查---对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；

（2）没有按照采购文件要求提供担保或者所提供的担保有瑕疵不被采购人所接受的；

（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；

（5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的（如有）；

（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；

（8）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的（不适用）；

（9）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的（不适用）；

（10）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；

（11）有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2算术错误修正

1.2.1最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，****点击查看小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

1.2.2谈判小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件要求的、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

经供应商澄清、说明和补正后仍不能满足初步评审要求的响应文件，或供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

3、响应文件详细评审

3.1谈判小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审并对商务部分、技术部分独立打分，供应商商务部分、技****点击查看小组成员评分的算术平均值。专家打分的算术平均值保留二位小数。

3.2评审价

3.2.1评审价计算公式

评审价=最终报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2遗漏修正

审核最终报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他最终报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3评审、评分及排序

3.3.1评审内容及分值

根据报价、商务、技术技术三部分内容进行评审打分。

响应文件得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分

3.3.2报价部分评审（细则详见表1）

按评审价计算报价得分，报价计算得分保留二位小数。

3.3.3商务部分评审（细则详见表2）

按商务部分评分细则进行评审。

3.3.4技术部分评审（细则详见表3）

按技术部分评分细则进行评审。

五、评审报告

1、谈判小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。****点击查看小组起草，谈判小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

2、本采购项目将视具体情况推荐一至三名成交候选人，成交候选人的推荐将按照得分从高到低排序依次推荐的原则进行，推荐结果将在评审报告中载明。最终得分相同时，以最终评审价低者优先；最终评审价也相等时，以技术得分高者优先；如果技术得分也相等，****点击查看小组投票（抽签）或其他方式确定。

3、评审报告可包括以下内容：

（1）报价记录表

（2）初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有响应文件被视为无效的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括评审价计算、报价部分评分计算，商务部分、技术部分评审打分，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题。

表1：

报价部分评审细则（满分50分）

表2：

商务部分评审细则（满分35分）

表3：

技术部分评审细则（满分15分）

本项目团队成员应当忠于事实、忠于法律，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，切实维护委托方的合法权益；应当根据审慎原则做出法律判断或提出法律建议；应当自觉回避利益冲突，不谋求任何不正当利益；应当对在工作中接触和知悉的委托方商业秘密承担保密义务；特聘律师应当勤奋工作，及时向委托方通报工作进展情况。

合同编号：

委托代理合同

甲方：

乙方：

日 期：

委托人：****点击查看

地址：法定代表人：张继军

受托人：XXX

地址：XXX

法定代表人：XXX

根据《中华人民**国律师法》、《中华人民**国民法典》以及等有关法律和规范性文件的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商一致，订立本合同。

第一条 代理事项

本合同项下代理事项为委托人与原告XXX建设工程施工合同纠纷一案。

第二条 代理律师

甲方同意乙方指派 XXX 律师作为甲方的代理人，依法参加前述案件的诉讼活动。

第三条 代理权限

甲方授予乙方承办律师的代理权限为一般授权，甲方应根据本条约定向乙方承办律师及受案机构出具授权委托书。

第四条 代理期限

甲方委托乙方承办律师代理诉讼的阶段为： 一审、二审（若有）、再审（若有）、抗诉（若有）、执行（若有）。

第五条 代理费用

（一）律师费用

为办理本合同项下诉讼案件，双方经协商确定：律师费采取基础费用+风险代理模式，基础费用为人民币X万元（含税，税率为6%）；风险代理费用按照生效法律文书确认的减损和/或追回金额的X%计取，以物抵债的，按照抵债物的评估值确定执行回款金额。调解结案的，风险代理费用在审判结案提取比例的基础上打X折。

注：涉案项目委托方代原告向原告的分包商支付了238.75万元，三方签署了代付协议，原告起诉时未将该部分金额予扣减，因此该238.75万元不作为响应人的减损金额予以计提风险费用。

（二）其他费用

1、双方商定，下列费用由甲方承担：

因办理本协议项下甲方诉讼案件，需由甲方向有关部门缴纳的诉讼费、评估费、公告费、保全费、拍卖费等规定费用。乙方律师代甲方支付前述费用后，应向甲方提供合格的票据，届时双方据实结算支付有关费用。

2、双方商定，下列费用由乙方承担：

（1）乙方律师为甲方提****点击查看服务所需支付的文印、翻译、资料、查询、交通、通讯、邮寄等费用；

（2）乙方律师为办理案件支出的差旅费用。

（三）费用支付

1、案件一审开庭后30个工作日内，甲方将基础代理费一次性向乙方支付；

2、风险代理费按照以下方式支付：在减损已经实现和/或追回款项已支付至甲方账户后30个工作日内，按减损和/或追回回款额乘以X%进行结算支付。

（3）乙方确定下列账户为乙方收取本合同项下代理费的账号：

户名：

开户行：

账号：

（4）甲方在支付代理费前，乙方应向甲方开具等额的增值税专用发票和收据。

第六条 委托人的主要权利和义务

1、委托人有权在确有正当理由的情况下解除本合同，提前终止承办律师的代理活动。

2、委托人应当如实向代理律师陈述案件事实，充分提供与案件有关的证据材料和证据线索，承担诉讼风险。

3、委托人应当按照约定支付代理费等相关费用。

第七条 受托人的主要权利和义务

1、受托人认为委托事项违法或者委托人提出的要求超出律师执业范围或者不符合律师的执业规范，有权解除本合同，终止代理活动。

2、受托人确认委托人有意隐瞒案件事实或者作虚假、误导性陈述，或者提供伪造的证据的，有权解除本合同，终止代理活动。

3、本合同生效后，乙方承办律师应当根据法律规定和委托人的授权以及律师职业道德和执业规范，运用专业知识和专业经验，认真负责地履行代理职责，包括但不限于调查收集证据、草拟法律文书、准时参加庭审等。

4、本合同生效后，代理律师无正当理由不得拒绝代理，未经委托方明确授权不得将代理事项转托他人。

5、乙方或乙方指派人员在执业（提供服务）过程中因故意或重大过失给甲方造成损失的，乙方应在实收律师服务费金额范围内承担赔偿责任。

6、本合同生效后，代理律师对于知悉的国家秘密、委托人的商业秘密和个人隐私，负有严格的保密义务，除非获得委托人的明确授权，不得为任何目的、因任何事由向任何第三人披露。

第八条 不可抗力

本合同履行期间任何一方遭遇不可抗力事件，致使无法履行合同义务的，其不履行合同的责任应予免除或者经双方协商一致后对履行期限予以顺延，或者对履行方式予以变更。

第九条 争议的解决

双方同意，本合同生效后，凡与本合同的订立、解释、履行等有关的争议，

双方应尽可能协商解决，通过协商不能解决的，任何一方可以将****点击查看委员会，****点击查看委员会依照其适用的仲裁规则予以裁决。

第十条 其他

1、本合同履行期间，双方就乙方承办律师的代理权限或者代理范围所达成的新的协议或往来函电，构成本合同的组成部分。

2、本合同履行期间，双方就乙方承办律师的代理费用和其他有关费用所达成的新的协议或往来函电，构成本合同的组成部分。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执两份。

（以下为签章项无正文）

附件一：保廉合同

保廉合同

单位(甲方)：****点击查看

单位(乙方)：

项目名称：**

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务**关系，推进廉洁建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，防止违法违纪现象发生，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议。

第一条甲乙双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉洁规定。

（二）严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。

（四）发现对方在业务活动中的违反廉洁规定行为，有及时要求对方纠正，并向对方纪检监察部门举报以及要求告知处理结果的权利和义务。

（五）依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

第二条甲方的廉洁责任

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券,不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请，不得向乙方泄露招标中的商业秘密。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属不得参与与乙方业务合同有关的经济活动。

第三条乙方的廉洁责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人报销任何消费、装修等应由个人承担的费用等。

（五）乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

（六）乙方与甲方发生业务往来过程中,不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

（七）乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事该项目有关的材料、设备等供应或该项目分包等经济活动。

（八）乙方不得借助婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱物（或有价证券）。

第四条违约资任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，****点击查看机关追究法律责任。乙方可以向甲方纪检监察部门投诉、举报，投诉、举报电话：0371-****点击查看2254、****点击查看2237。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，乙方应依据有关规定给予责任人党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，****点击查看机关追究法律责任，并按业务合同结算总金额的5%向甲方支付违约金；甲方有权要求乙方支付约定的违约金，并解除双方签订的业务合同，同时取消乙方5年内进入甲方市场的准入资格；情节严重的，有权解除双方签订的所有业务合同，永久性取消乙方进入甲方市场的准入资格。由此给甲方造成的经济损失，乙方应予赔偿。

第五条本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力，本协议由双方纪检监察部门负责监督。

第六条甲方人员如发生违反有关纪律规定行为，经查实后，按本单位有关处罚规定执行。

第七条本合同随业务合同同时生效。

买方（盖章）： 卖方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年 月 日 年 月

附件二：信访渠道告知单

根据《中国****点击查看公司信访工作暂行规定》，中国****点击查看公司及所属企业实行信访人逐级信访制度，信访人通过信访形式反映情况、举报、控告、表达意愿和要求等，应当首先向依法有权对该信访事项做出处理的直接办理单位提出。因此，本项目分包商如在项****点击查看公司的信访事项，****点击查看公司信访管理部门提出。

信访管理部门：****点击查看集团****点击查看研究院****点击查看工作部。

联系人：丁老师。

联系电话：0371-****点击查看2338

附件三：中小企业专项合同条款

甲乙双方在此确认，乙方有义务在合同签订前向甲方如实书面告知乙方是否属于《保障中小企业款项支付条例》中规定的中小企业，如乙方未如实书面告知甲方，则乙方无权依据《保障中小企业款项支付条例》向甲方主张权利。本合同履行过程中，如乙方中小企业的属性产生变化，乙方应在变化之日起（含当日）3日内书面通知甲方。

项目编号：****点击查看

某风电

****点击查看事务所服务采购

响应文件

响应人： （单位名称） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

评审因素简述及索引表

注：1、索引表中的项目、评审因素按采购文件评标细则中项目、评分范围内容填写，根据响应文件相关内容简要叙述并填写页码范围。

目 录

一、谈判报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

五、报价表

六、投标廉洁承诺函

七、响应人资格审查资料

八、商务诉讼方案偏差表

九、承诺书

十、商务部分

十一、诉讼方案

十二、其他材料

投标函

****点击查看：

1、我方已经仔细的研究了 （项目名称） 谈判采购文件的全部内容，包括但不限于合同文件、采购人要求、附表、澄清、补遗以及谈判采购文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的总报价，按合同约定及谈判文件要求提供货物和技术服务。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判采购文件要求向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。

（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）我方愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术数据。

4、本报价自响应截止之日起 日内有效。

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

年 月 日

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应人：（盖单位章）

年 月 日

本人 （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（正反两面）。

响应人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

1、投标保函（格式）

致受益人（招标方）：

鉴于投标方 (下称“被保证人”)参加以你方为招标方 的投标，我行愿向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为 (币种、金额、大小写)。（下称“保证金额”）

二、本保函为见索即付的独立保函。本保函的效力以及本行作为保函开立人的付款义务独立于被保证人与贵方之间的基础交易关系，亦不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，本行仅承担相符交单的付款责任。

三、本保函自开立之日起生效，有效期至 年 月 日，到期后自动失效，我行在本保函项下的义务和责任均解除。

四、在本保函的有效期内，如被保证人发生以下情形之一：

（一）在投标文件有效期内撤回投标；

（二）投标方中标后未按投标须知的要求签署合同协议；

（三）投标方中标后未按招标文件或中标通知书的规定提交履约保函。

我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后 个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

书面声明，声明索赔款额并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，****点击查看银行营业日【 】点前，****点击查看银行营业日到达。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期 年 月 日

2、电汇形式的附：****点击查看银行电汇或转账凭证扫描件。

报 价 表

1、一般要求

1.1报价均应为含税价，响应人应提供增值税专用发票；

1.2报价应充分考虑影响报价的各种因素；

1.3报价应充分考虑本谈判文件所列的采购内容和要求，未在本报价表中列出价格或取费标准的项目，视为响应人免费提供该项服务。

2、报价表

注：

1、涉案项目**院代原告向原告的分包商支付了238.75万元，三方签署了代付协议，原告起诉时未将该部分金额予扣减，因此该238.75万元不作为响应人的减损金额予以计提风险费用。

2、减损金额为原告起诉金额（需扣减238.75万元）与生效判决确定的**院应付工程款数额的差额，请供应商测算合计最高报价时暂按626万元计算。

3、追回金额为若本案**院提起反诉，生效判决确定的被告应向**院支付****点击查看银行账号的工程款数额，请供应商测算合计最高报价时暂按645万元计算。

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

****点击查看：

****点击查看公司进行的（项目名称） 谈判工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保谈判工作的公平、公正、公开、有序进行，我公司保证认真贯彻执行《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，****点击查看公司承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购人的工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他响应人相互串通投标报价，不排挤其他响应人，不损害采购人或其他响应人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

贵公司既可根据国家和有关部门的判决、裁定****点击查看公司是否违反承诺，****点击查看公司相关人****点击查看公司****点击查看公司不会****点击查看公司的调查结果）。如违反以上承诺，****点击查看公司位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。我公司的委托人、****点击查看公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，****点击查看公司行为。

****点击查看公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。

响应人名称： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签名)

年 月 日

基本情况

注：1.本表可增加并扩展；

2.企业执业许可证等；

（按响应人资格要求提供）

注：1. 响应文件与采购文件有偏差之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明偏差的原因及撤回偏差时如何引起价格的变化。如无偏差，则填“无”。如果响应文件与采购文件的偏差之处没有填入“偏差表”中，不管响应人是否在响应文件的其他任何地方有其他描 述，均不能免除响应人已经承诺响应采购文件要求的责任。

2. 响应人在合同谈判中，不得提出“偏差表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，采购人有权取消其中标的资格，并有权不返还响应人的谈判保证金并在今后三年内拒绝该响应人参加采购人组织的任何招标活动。

承诺书

致：（采购人全称）

我公司郑重承诺：在近三年（自2023年1月1日起至响应文件递交截止时间）内，我公司未处于被责令停产、停业情况、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内情况、没有骗取中标或者严重违约或者重大质量、安全生产事故等问题被行政主管部门处罚或禁止投标的情况。

若采购人通过可能进行的实地或其他方式的考察或其他人的举报，****点击查看公司存在以上情况，采购人有权取消我单位报名资格或中标资格、拒签或提前中止合同，并向有关主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

响应人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

企业业绩承诺书

致：****点击查看

我单位郑重承诺如下：

一、我单位在本次采购文件中所提供的企业业绩真实有效，符合采购文件要求。

二、若采购人通过可能进行的实地或其他方式的考察发现所提供的企业业绩存在虚假内容，采购人有权取消我单位中标资格、拒签或提前中止合同，并向有关主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

响应人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

参照第三章评审办法提供。格式自拟

项目负责人及对接律师情况表

注：附符合评标办法要求的证书及业绩。

项目组织机构人员情况表

注：附相关人员的身份证、毕业证、职称证等采购文件要求的相关资料。

参照第三章评审办法提供。格式自拟

参照第三章评审办法提供。格式自拟

参照第三章评审办法提供。格式自拟

采购文件、评审办法要求的或响应人认为对其有利的其他材料。